Договор на установку охранной сигнализации

Договор на установку охранной сигнализации (примерная форма), Договор (форма) от 30 октября 2013 года

Договор на установку охранной сигнализации

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

Примерная форма

г.___________________«__» ____________ ____ г.

(наименование), именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.

), действующ__ на основании (Устава, положения или доверенности), с одной стороны, и (наименование), именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, Ф.И.О.

), действующ__ на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по установке охранной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Условия выполнения работ:

Охранная сигнализация устанавливается (указать адрес).

Установка охранной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативного акта «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93″. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

По настоящему Договору устанавливаются охранные извещатели следующих типов: ____________________ в количестве ________________ в следующих местах: ____________________, используемые методы монтажа ____________________.

2. Порядок и сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ: ________________ рабочих дней с момента предоплаты и готовности объекта.

Дата начала выполнения работ: «__» ____________ ____ г.

Дата окончания выполнения работ: «__» ____________ ____ г.

2.2. Срок завершения работ может быть изменен по соглашению сторон.

2.3.

Выполнение работ завершается подписанием Акта сдачи-приемки работ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Цена работ по Договору составляет ________________ (________________) рублей, в том числе НДС ________________ (________________) рублей.

3.2.

Оплата по Договору производится в течение ________________ дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (или: ____________________).

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Сдача работ по настоящему Договору осуществляется по Акту приема-сдачи выполненных работ.

4.2. Исполнитель в течение ________________ дней после окончания работ направляет Заказчику для подписания Акт приема-сдачи выполненных работ.

Заказчик в течение ________________ дней с момента получения акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт приема-сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

4.3. Право собственности на результат выполненных работ по договору переходит к Заказчику с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи.

4.4. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту приема-сдачи, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя не позднее чем через ________________ после окончания работ.

4.6.

При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами — обе Стороны поровну.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере ________________ процентов от цены работ за каждый день просрочки.

5.2.

За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ____________ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (или: убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками; или: только убытки; или: только предусмотренные Договором неустойки).

5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Форс-мажор

6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение ________________ дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более ________________, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора

7.1. Договор действует в течение ________________ с даты его заключения.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3.

Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8. Разрешение споров

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9. Заключительные положения

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель: ____________________

Заказчик: ____________________

Исполнитель:Заказчик:
////
(подпись)(Ф.И.О.)(подпись)(Ф.И.О.)
М.П.М.П.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/493522086

Договор на установку охранно-пожарной сигнализации

Договор на установку охранной сигнализации

г.Москва«____» ____________ г.

________________________ » именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Ген. директора ____________.

, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ООО «СЭБ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Ген. директора ___________________.

, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора:

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение работ по установке охранно-пожарной сигнализации в _______________________________ по адресу: г.Москва, ____________________________________

1.2 Заказчик обеспечивает выполнение правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии на объекте выполнения работ.

1.3 Документация по выполненной работе будет храниться у Заказчика.

2. Стоимость работ:

2.1 Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________________ руб. 00 коп (_____________________________.) 00 коп., в том числе НДС 18%. ____________ руб. ____ коп

2.2 Заказчик оплачивает предоплату в размере 50 % от стоимости договора ___________________ руб. __________ коп (_____________________.) 00 коп., в том числе НДС 18%. ___________ руб.______ коп.

2.3 Исполнитель предъявляет Заказчику счет, акт сдачи-приемки на выполненные работ и счет- фактуру.

2.4 Форма оплаты — безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

2.5 Поле окончания работ выдается счет на оплату и акт выпаленных работ для оплаты выполненных работ

2.6. Оплата проводится в течении 5 рабочих дней после передачи счета, после чего выдается счет фактура и товарная накладная.

3. Ответственность сторон

3.1 В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

4. Форс-мажор

4.1 Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по обстоятельствам форс-мажора, возникшим после подписания настоящего Договора.

4.2 Обстоятельствами форс-мажора считаются стихийные бедствия, войны, военные действия, гражданские беспорядки, а также изменения в Законодательстве РФ или издание нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон.

4.3. Сторона, которая подвергается действию обстоятельств непреодолимой силы, должна доказать существование непреодолимой силы достоверными документами, после чего выполнение обязательств по Договору откладывается на срок действия этих обстоятельств.

5. Разрешение споров

5.1 Все споры и разногласия по настоящему Договору должны разрешаться путем переговоров между Сторонами и в соответствии с Законодательством РФ.

5.2. В случаях, когда Стороны не могут прийти к согласию, спор выносится на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

6. Срок действия договора

6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору обеими сторонами.

6.2 Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего Договора.

6.3 Договор, может быть расторгнут до истечения срока с предупреждением одной из сторон за один месяц.

9. Дополнительные условия

9.1. Всякие изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны договаривающимися сторонами.

9.2 Со дня подписания настоящего договора обеими сторонами все предыдущие переговоры в устной или письменной форме и переписка, относящаяся к договору, не имеют юридической силы.

9.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

9.4 Гарантия на установленное оборудование при правильной его эксплуатации один год с момента установки.

9.5.Контактный телефон для связи с исполнителем Т. 8-495-789-76-05, 10-00 до 18-00 кроме выходных и праздников. В пятницу до 17-00

Юридические адреса и банковские реквизиты

Заказчик

Исполнитель

Заказчик ________________________ (                 )

                                м\п

Исполнитель _____________________ (                 )

                               м\п

Источник: http://omegasb.ru/dogovora-na-uslugi/dogvor-po-ustanovke-okhranno-pozharnoy-signalizacii.html

Договор на установку охранной сигнализации

Договор на установку охранной сигнализации

дата и место подписания

_________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по установке охранной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Условия выполнения работ:
Охранная сигнализация устанавливается ___.

(указать адрес)

Установка охранной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативного акта «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93». Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

В соответствии с вышеперечисленными документами и на основании обсуждения Заказчика и Исполнителя устанавливаются охранные извещатели следующих типов: __________________________ в количестве _____________ в следующих местах: _________________, используемые методы монтажа _____________________.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по установке охранной сигнализации составляет ______ (_________) руб., в том числе НДС ______ (_________) руб. Стоимость работ подтверждается __________.

2.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке:
________________________.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор заключен на срок с «__»________ ___ г. по «__»________ ___ г. Сроки выполнения работ по Договору:

Начальный срок — «__»________ ___ г.

Конечный срок — «__»________ ___ г.

3.2. Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: ____________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

4.3. Документ, выданный _________________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _________________, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Исполнитель обязан выполнить работы добросовестно и квалифицированно.

5.2. Изменения условий настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, оформляемому в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5.3. Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы Сторонами путем переговоров, решаются судебными органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор, информация и документация, получаемые в ходе реализации Договора, будут считаться конфиденциальными, и Исполнитель обязуется не разглашать их без согласия Заказчика.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будет применяться соответствующее действующее законодательство Российской Федерации.

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

6. АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Источник: https://www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=1292

3. СРОКИ

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ по Договору:

Начальный срок — «___»___________ ____ г.

Конечный срок — «___»___________ ____ г.

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _____________________.

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ____________________.

6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик ИсполнительНаименование: ____________________ Наименование: ____________________Адрес: ___________________________ Адрес: ___________________________ОГРН _____________________________ ОГРН _____________________________ИНН ______________________________ ИНН ______________________________КПП ______________________________ КПП ______________________________Р/с ______________________________ Р/с ______________________________в ________________________________ в ________________________________К/с ______________________________ К/с ______________________________БИК ______________________________ БИК ______________________________ОКПО _____________________________ ОКПО _____________________________От имени Заказчика От имени Исполнителя____________________ (__________) ____________________ (__________) М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

Договор на установку сигнализации документы по пусконаладке

Договор на установку охранной сигнализации

При завершении работ принять выполненные Исполнителем работы. 3.1.2.Оплатить выполненные Исполнителем работы в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 3.2. Заказчик вправе: 3.2.1.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполнения работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 3.3. Исполнитель обязан: 3.3.1.

Выполнить работы в течение 18 (восемнадцати) рабочих дней с момента подписания договора из своих материалов, своими силами и средствами в соответствии с Техническим заданием (Приложение ) и Рабочим проектом (Приложение ). 3.3.2.

Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям нормативных документов, в том числе РД 78.145-93. «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ». 3.3.3.

Установка охранной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативного акта «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93». Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение N ).
По настоящему Договору устанавливаются охранные извещатели следующих типов: в количестве в следующих местах: , используемые методы монтажа . 1.3. Работа по данному Договору выполняется иждивением Исполнителя — из его материалов, его силами и средствами. 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1.

Сигнализация

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 6.6.

В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату штрафа в размере 5% от цены договора. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным настоящим договором.


6.7. Исполнитель обязан, в срок 5 банковских дней с момента предъявления счета, уплатить начисленные штраф или пени, либо направить мотивированное возражение по размеру штрафных санкций со своими расчетами.

Уплата пени и (или) штрафа не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений. 6.8.

Пример договора на монтаж сигнализации, видеонаблюдения

Срок выполнения работ составляет ( ) рабочих дней с момента поступления авансового платежа Заказчика на расчетный счет Исполнителя при условии строительной готовности объекта.1.3.

Подрядчик предоставляет Заказчику копию лицензии ГУ ГПС МЧС РФ на монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1.

Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим договором строительного подряда работы надлежащего качества, в соответствии с требованиями технических норм и правил и со сметой, определяющей цену работ.2.2.

Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик.2.3. Сторона, которая предоставила материалы и оборудование, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ.2.4.

Договор подряда на установку охранной сигнализации

Внимание

Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно ( тысяч) рублей копеек, в том числе НДС 18% — ( тысяч ) рублей копеек.4.2.

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% стоимости работ по договору подряда на выполнение монтажных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора на монтаж.

Окончательный расчет в размере 50% стоимости работ по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику и подписания акта сдачи-приемки работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно.4.3.

Форма оплаты — безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Продавца. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

Важно

Общая стоимость работ по установке охранной сигнализации составляет ( ) руб., в том числе НДС — ( ) руб. Стоимость работ подтверждается . 2.2. Заказчик оплачивает услуги в следующем порядке: . Сроки оплаты: . 2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика. 3. СРОКИ 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Сроки выполнения работ по Договору: Начальный срок — » » г.
Конечный срок — » » г. 3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 4.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует по 31.12.2011 г., а в части расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 7.2. В случае возникновения разногласий при исполнении настоящего договора, все споры решаются путем двухсторонних переговоров.

При невозможности прийти к согласию данные разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области. 7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 7.4.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 7.5. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных документов, в том числе: · РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

10.2. Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта. Получить полный текст 11.

Требование к безопасности выполнения работ: Во время производства работ в зданиях Заказчика Исполнитель обязан соблюдать нормы, правила по охране труда, пожарной безопасности 12.

Порядок сдачи и приемки результатов работ: Работы сдаются одновременно по всем объектам. Заказчик Исполнитель 1. Установка громкоговорителя или звуковой колонки в помещении шт.

1 Оповещатель звуковой АС-10 2. Установка устройства оптико- электрического, прибора оптикоэлектрического в одноблочном исполнении шт. 1 Извещатель охранный объемный ФОТОН-9 3.

Установления факта проведения ликвидации Исполнителя — юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. · Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

· Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ. · Результаты работ имеют существенные недостатки.

Источник: https://dtpstory.ru/dogovor-na-ustanovku-signalizatsii-dokumenty-po-puskonaladke/

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок выполнения Работ составляет дней с даты вступления Договора в силу.

Форма оплаты — безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Исполнитель обязуется:

Доставить оборудование охранной сигнализации по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, в течение 5 рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора (конкретная дата поставки и монтажа согласуется с Заказчиком).

Выполнить монтаж оборудования на Объекте Заказчика в соответствии с проектом, предварительно подготовленным Исполнителем и согласованным с Заказчиком, настройку системы.
Обучить пользованию системой охранной сигнализации представителей Заказчика в день выполнения работ на Объекте.

Договор на монтаж системы охранной сигнализации

Охранная сигнализация устанавливается ________________________________. (указать адрес)

Установка охранной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативного акта «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93». Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение N ___).

По настоящему Договору устанавливаются охранные извещатели следующих типов: _______________________ в количестве ____________ в следующих местах: ____________________________, используемые методы монтажа ____________________________.

1.3.

Договор подряда на монтаж охранной сигнализации

Внимание ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ РАБОТ

5.1. Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из настоящего Договора, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении своих обязательств.

5.2. Исполнитель гарантирует, что качество материалов и работ будет соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к таким материалам.

5.3.

Сдача работ Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляются Актом сдачи-приемки выполненных монтажных работ (Приложение к Договору), который подписывается обеими Сторонами.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

5.5.

Образец договора на монтаж охранной сигнализации

Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ____________________.

5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

6.2.
Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.2.

При этом виновная Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течении рабочих дней;

  • наступают другие обстоятельства, влекущие за собой увеличение срока выполнения Работ, наступившие не по вине Подрядчика;

5.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.5.3. Договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств.

5.5.

Возникшие при этом затраты Подрядчика оплачиваются Заказчиком дополнительно.

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Исполнитель Наименование: ____________________ Наименование: ____________________ Адрес: ___________________________ Адрес: ___________________________ ОГРН _____________________________ ОГРН _____________________________ ИНН ______________________________ ИНН ______________________________ КПП ______________________________ КПП ______________________________ Р/с ______________________________ Р/с ______________________________ в ________________________________ в ________________________________ К/с ______________________________ К/с ______________________________ БИК ______________________________ БИК ______________________________ ОКПО _____________________________ ОКПО _____________________________ ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик: Исполнитель: ____________________ (__________) ____________________ (__________) М.П. М.П.

Договор на установку охранной сигнализации купить

Подрядчиком в рамках данного Договора для монтажа на Объекте.

  • «Материалы» означает все расходные материалы, которые Подрядчик использует для выполнения работ на Объекте;
  • «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика, которые временно находятся на участке для выполнения им Работ на Объекте;
  • «Срок выполнения Работ» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить выполнение Работ на Объекте;
  • «Дни» – календарные дни, «месяцы» – календарные месяцы;
  • «Изменения» – изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
  • «Дефект» – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
  • «Период устранения недоделок и дефектов» – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения Работ, при приемке выполненных Работ».

1.2.

Договор на установку охранной сигнализации образец

Принять по Акту приема-сдачи работы по установке охранной сигнализации (Приложение N ___).

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Исполнителем, и возместив Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора.

4.2.2. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.2.3.
Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.2.4.

Работа по данному Договору выполняется иждивением Исполнителя — из его материалов, его силами и средствами.

3.
СРОКИ

3.1.

Источник: http://zakon4u.ru/dogovor-na-ustanovku-ohrannoj-signalizatsii

Пример договора на монтаж сигнализации, видеонаблюдения

Договор на установку охранной сигнализации

Город:______________

Дата:_______________

ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

2. Объем работ, цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость и объем работ по настоящему договору определяются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлимым приложением к настоящему договору, проектной и иной прилагаемой технической декументацией. Стоимость работ составляет ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей ЧИСЛОМ копеек. В том числе НДС РАЗМЕР (или НДС не облагается).

2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей на основании счета исполнителя. Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ и счета исполнителя.

3. Сроки выполнения работ

3.1.

Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности. По окончании работ стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.

4.Права, обязанности и ответственность сторон

4.1. Исполнитель:

4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;

4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.2. Заказчик:

4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора

4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по монтажу и наладке системы безопасности, а именно: предоставляет доступ Исполнителю во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности, обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования.

4.2.3. до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного оборудования системы сигнализации в размере стоимости работ по ее восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. Производство работ. Гарантии

5.1.Заказчик назначает на месте выполнения работ своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Исполнителем осуществляет контроль за ходом выполнения работ.

5.2 Исполнитель гарантирует соответствие смонтированной им аппаратуры требованиям нормативно- технической документации и работоспособность системы безопасности в течение СРОК, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации системы.

6.Порядок расторжения договора

6.1 . Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.3. Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7.4. В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему договору.

7.5 Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть предъявлены в письменном виде и рассмотрены в _____ срок с момента получения их другой стороной.

7.6 К настоящему договору прилагаются: (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ)

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ОРГАНИЗАЦИЯ- исполнительИНН _____, КПП ______АДРЕСР/С _______БАНКБИК и иные реквизиты БАНКА

Исполнитель______________ Фамилия И.О.

ОРГАНИЗАЦИЯ- заказчикИНН _____, КПП ______АДРЕСР/С _______БАНКБИК и иные реквизиты БАНКА

Заказчик______________ Фамилия И.О.

© 2010-2019 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

Источник: https://labofbiznes.ru/dogovor_montag.html

Юридиада
Добавить комментарий